题库来源：二级注册建造师考试试题（建设工程法规）题库——试题通小程序
如需完整的题库资料，请到试题通小程序内搜索关键词查看，谢谢！
1、下列法律部门中,《建筑法》属于()。
经济法
社会法
行政法（√）
民法商法
解析:答案C《建筑法》属于行政法,所以,答案为C。
2、法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由()裁决。
国务院
最高人民法院
全国人民代表大会
全国人民代表大会常务委员会（√）
解析:答案D本题目涉及的是我国法律效力层级中的特殊情况之一:法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由全国人民代表大会常务委员会裁决。因此,正确答案为选项D。对于此类特殊情况,应该单独梳理归纳。
3、下列组织中,具有法人资格的是()。
项目监理部
公司（√）
项目经理部
投标联合体
4、根据《民法通则》,施工企业的项目经理属于施工企业()。
授权的项目管理者（√）
法定代理人
指定代理人
委托代理人
解析:根据《民法通则》的相关规定,项目经理部属于施工企业内部的现场生产组织机构,没有独立法人资格;项目经理是企业法人授权的项目管理者。所以,答案为A。
5、某施工企业为了索要工程款,聘请律师代为诉讼属于()。
委托代理（√）
法定代理
指定代理
表见代理
解析:答案A委托代理是指根据被代理人的委托而产生的代理,按照被代理人的委托行使代理权。因此,A项正确。委托代理是建设行业最主要的代理类型。
6、乙公司明知甲公司合约部部长被撤销了对外签订合同的授权,还继续与其签订设备采购合同,因此给甲公司造成经济损失,其法律后果应该()。
由甲公司自行承担责任
由乙公司自行承担责任
由甲乙公司承担连带责任
由乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任（√）
解析:此题目属于第三人明知行为人没有代理权还与其进行民事法律行为因而给他人造成损失,应该由第三人和行为人承担连带责任。故选项D正确。参见考试用书2Z201032。
7、某施工企业租赁3辆混凝土搅拌车进行混凝土浇筑工作,那么该施工企业对混凝土搅拌车享有的权利属于()。
所有权
占有权
用益物权（√）
担保物权
8、某施工企业A由于工程建设的需要,需要经过B工厂的道路运送建筑材料。于是,A、B双方订立合同,约定施工企业A向B工厂支付一定的费用,则A企业便可以通过B单位的道路运送材料。在此合同中,施工企业A拥有的权利是()。
相邻权
地役权（√）
土地租赁权
建设用地使用权
解析:答案B根据《物权法》对地役权的规定,地役权是为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利,施工方A为了自己的方便与B厂签订合同,从而被允许通行,显然是取得了地役权,因此,正确答案为B。
9、建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的,由建设单位与施工单位承担()。
法律责任
监督责任
民事责任
连带责任（√）
10、就法律关系的主体而言,债的主体()。
双方都是特定的（√）
双方都是不特定的
债权人是特定的,债务人是不特定的
债务人是特定的,债权人是不特定的
解析:此题暂无解析
11、根据《专利法》第6条第1款的规定,执行本单位的任务或者主要是利用本单位物质技术条件所完成的发明创造为()发明创造,该发明创造申请专利的权利属于该单位。
职务（√）
组织
集体
部门
解析:暂无
12、《专利法》及其实施细则对专利权的侵权行为进行了规定,下列选项中,不属于专利权侵权行为的是()。
未经专利权人许可,实施其专利
假冒他人专利
以非专利产品冒充专利产品
购买他人专利（√）
13、根据《中华人民共和国合同法》规定,下列单位中可以作为保证人的是()。
高等院校
国家机关
社会团体
公民（√）
解析:答案D《中华人民共和国担保法》规定国家机关、社会团体、学校及企业法人的分支机构不可以作为保证人。故答案为D。
14、债务人将其权利移交债权人占有,用以担保债务履行的方式是()。
抵押
留置
保证
质押（√）
解析:答案D本题要求了解抵押与质押的区别;抵押人在提供抵押物时不转移对抵押物的占有。而质押则是出质人转移对质押物的占有,即出质人要将质物交由质权人保管。故只有答案D正确。
15、除专用合同条款另有约定外,()应办理建筑工程一切险或安装工程一切险并支付保险费用。
发包人（√）
承包商
分包商
监理单位
16、属于安装工程一切险承保的是()。
因自然灾害导致的工程损毁
设计错误引起的工程设备损坏
意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡
因自然灾害导致工程现场机械损坏（√）
解析:答案D根据安装工程一切险、建筑工程一切险的保险责任范围及除外责任可知,A为建筑工程一切险的承保范围,B为安装工程一切险的除外责任,C为建筑职工意外伤害险,因此正确答案为D。
17、某施工单位在参与某建设工程的投标过程中,与另一投标单位提前联系并商讨报价,给建设单位造成重大损失,则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任为()。
恶意投标罪
重大责任事故罪
串通投标罪（√）
玩忽职守罪
解析:刑法第223条(串通投标罪)投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标,损害国家、集体、公民的合法利益的,依照前款的规定处罚。因此,选C。
18、某工程施工中出现重大安全事故,建设主管部门对有关监理公司作出的行政处罚不能包括()。
罚款
吊销资质证书
责令停工
行政处分（√）
19、建设单位申请领取施工许可证时必须有已经落实的建设资金。建设工期不足一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
20%
30%
40%
50%（√）
20、某建设单位欲新建一座大型综合市场,于2012年3月20领到工程施工许可证。开工后因故于2012年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可证制度的规定,该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2012年()。
10月15日
10月22日
11月14日（√）
12月14日
解析:《建筑法》第十条规定:在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内,向发证机关报告。
21、下列关于建筑业企业资质申请的表述中,正确的是()。
首次申请建筑业企业资质,不考核企业工程业绩,但只能取得最低资质等级（√）
增项申请建筑业企业资质,考核原有资质范围内已有的工程业绩
已取得工程设计资质的企业首次申请同类别建筑业企业资质,其所申请的资质等级可高于现有的工程设计资质等级
刚注册设立的建筑业企业,在资质等级未定的情况下,可先挂靠一家同类企业承包工程
解析:A、B、C、D选项表述了企业资质申请中常见的四种情况,其中A选项符合规定,即首次申请时不考核工程业绩,但以最低等级核定,因此,B选项显然错误。C选项错在“高于”二字上,应为不得超过现有工程设计资质等级。D选项错在“挂靠”二字上。
22、某工程由甲公司承包,施工现场检查发现,工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工,而是丙公司的职工。甲公司的行为视同()。
用其他建筑企业的名义承揽工程
允许他人以本企业名义承揽工程（√）
与他人联合承揽工程
违法分包
解析:答案B《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第15条第2款规定:“分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包,在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员不是工程承包人本单位人员的,视同允许他人以本企业名义承揽工程。”据此,正确答案为B。
23、2006年3月,取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司,2007年6月工作单位变动后变更注册于乙公司,其变更后的注册有效期到()止。
2009年3月（√）
2009年6月
2010年3月
2010年6月
解析:答案A变更注册按规定仍延续原注册有效期(3年),故A选项正确。
24、下列关于注册机关监管职权的表述中,正确的是()。
注册建造师王某执业违法,被工程所在县政府建设主管部门撤销了注册证书
注册建造师异地执业违法,被当地省政府主管部门撤销了注册证书
注册机关履行监管职能时,要求注册建造师公布个人信息
注册机关要求被检查人员所在的聘用单位提供有关人员签署的文件及相关业务文档（√）
解析:答案D关于撤销注册建造师注册证书的规定,A、B选项均超出了权限,只有原注册审批机构有权作出撤销的决定,县级政府及异地政府监管部门只能提出处理意见而不是决定。此外,注册机关监管时不能要求当事人公布个人信息,只能要求其出示与执业有关的信息,是否公布,还要看涉密和个人隐私等问题。因此A、B、C选项错误,只有D选项是正确的选项。
25、下列关于国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目招标方式的表述中,错误的是()。
非涉密的国有资金占55%的控股项目,必须采用公开招标
国有资金占40%股份,另外两家私有合作企业占股份分别为30%的,可以采用邀请招标（√）
国有资金控股,但受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择的,可以采用邀请招标
采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目,可以采用邀请招标
解析:《招标投标法实施条例》规定,国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标;B选项虽然国有资金只占40%的股份,但在三家合作企业中,国有资金占主导地位,应该采用公开招标方式。
26、某招标项目,投标有效期为2010年5月15日,招标人在确定中标人以后,于2010年5月3日只向中标人寄出中标通知书。但是招标人后来想更换中标人,在2010年5月10日又寄出招标人改变中标结果的通知。则下列说法正确的是()。
招标人有权改变中标结果,并不需要为此承担任何法律责任
中标通知书只需要寄给中标人
招标人应当为擅自改变中标结果依法承担法律责任（√）
招标人由于在投标有效期前发出通知,因此不需要承担任何责任
解析:中标通知中书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后,招标人改变中标结果的,或者中标人放弃中标项目的,应当依法承担法律责任。
27、《招标投标法实施条例》规定,投标人对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的,应当依法先向()提出异议。
评标委员会
招标人（√）
有关行政监督部门
招标代理机构
解析:答案B此题注意区分下面两点:《招标投标法实施条例》规定,投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。但是,对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的,应当依法先向招标人提出异议。
28、下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中,正确的是()。
联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任
如果分包单位是经业主认可的,总包单位对其过失不负连带责任
工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任（√）
负有连带义务的每个债务人、都负有清偿部分债务的义务
解析:工程总分包、联合体承包方式中各成员之间的连带责任都是法定的。故A选项错误,总承包人分包工程需经业主方认可,包括在总承包合同中明确或分包时经业主认定两种方式,但这不影响总、分包人之间应负的连带责任,故B选项错误。此外,民法通则规定,负有连带义务的债务人都负有清偿债务的义务,当出现赔偿时,业主可向任何一方索赔。故本题只有C选项正确。
29、施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中,除()以外均是法律禁止的。
将承包的工程全部转让给他人完成的
将有关专业工程发包给了业主推荐的分包人的（√）
将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的
将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的
解析:本题意在考核转包、分包、违法分包的界定。转包和违法分包是法规禁止的,合法的分包是允许的。选项A和D属转包行为,选项C属违法分包,选项B是合法分包,因为分包人是业主推荐而不是指定,故为正确选项。
30、某工程施工合同中约定2012年11月20日竣工,并于1个月内交付给发包方使用,但是施工过程中由于承包方管理不善的原因,造成工程拖期3个月,发包方在合同约定的竣工日期后2个月时,未经验收直接使用和占有了该工程,因此,该工程的竣工日期为()。
2012年11月20日
2012年12月20日
2013年1月20日（√）
2013年2月20日
解析:答案C根据题目条件可以进行推定,所约定的竣工日期为20j2年11月20日,但承包方的原因导致拖期3个月,则竣工日期应为2013年2月20日,但是建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期,题目中发包方在合同约定的竣工日期后两个月时,也就是2013年1月20日,直接占有该工程,因而,这个日期才是最终的竣工日期。
31、某开发公司与李某于2012年11月10日签订了一份商品房买卖合同,当时开发公司给李某出示了商品房手续的复印件,但李某于2012年12月15日发现开发公司商品房开发手续不全,没有《商品房预售许可证》,当时提供的复印件是假的。该合同属于()。
可撤销合同
有效合同
无效合同（√）
效力待定合同
解析:答案C《城市房地产管理法》规定商品房预售应向县级以上人民政府房产管理部门办理预售登记,取得商品房预售许可证明。该合同违反了《城市房地产管理法》,属于无效合同中违反法律、行政法规的强制性规定的类型,这一条要求的是应当以全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规为依据,因此该合同属于无效合同。
32、甲、乙两人在某建筑公司的工地工作。某日上班时,甲因疏忽大意,操作不当,致乙右臂伤残。有关该事件的下列表述中,正确的是()。
即使乙不能从事原来的工作,也不能由建筑公司另行安排工作,建筑公司仍不得解除与乙的劳动合同（√）
乙所受损失应向甲要求赔偿
建筑公司因此解除与乙的劳动合同,应当提前30H以书面形式通知乙
建筑公司在对乙作出相应经济赔偿的前提下可以解除与乙的劳动合同
解析:本题考有关解除合同的法律规定。《劳动合同法》第42条规定:“劳动者有下列情形之一的,用人单位不得依据本法第40条、第41条的规定解除劳动合同:(一)患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(二)患病或者负伤,在规定的医疗期内的;(三)女职工在孕期、产期、哺乳期内的;(四)法律、行政法规规定的其他情形。”由此可知应选A,而B、C、D是错误的。本题中乙是因工负伤,应由建筑公司承担责任。
33、王某应聘到某施工单位,双方于4月15日签订为期3年的劳动合同,其中约定试用期3个月,次日合同开始履行。7月18日,王某拟解除劳动合同,则()。
必须取得用人单位同意
口头通知用人单位即可
应提前30日以书面形式通知用人单位（√）
应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位
解析:劳动者提前30日以书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位,可以解除劳动合同。
34、某工程建设联合有限公司与某大型设备公司签订了《设备融资租赁合同》,合同。中对租赁设备数量、质量、交付的时间、租金支付的方式等作了约定。该合同应当采用()。
口头形式
书面形式（√）
默示形式
推定形式
35、施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同,数量10万块,总价款5万元。后来,砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙,并通知了施工企业甲。依据《合同法》的规定,施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向()主张。
砖厂乙
砖厂丙（√）
砖厂乙或砖厂丙均可
砖厂乙或砖厂丙均不可
解析:答案B据《合同法》中关于债权转让效力的规定,由于债权已经转让,3万元的债权已经由丙代替,所以,债务人甲的抗辩权就不能再向原债权人乙行使了,而要向新的债权人丙行使。正确答案为B。
36、某化工责任有限公司与某运输集团就化工原料运输签订了《货物运输合同》。合同中承运人的权利有()。
任意变更运输线路权
中止运输权
特殊情况下的货物留置权（√）
对货物的处置权
解析:答案C在运输合同中,承运人无权变更运输路线,对由此增加的运费要赔偿托运人,故A答案错误。托运人违反包装规定的,承运人可以拒绝运输,故B答案错误。承运人无权处置托运人的货物,故D答案错误,因此只有C为正确答案。
37、甲建筑工程公司委托王某购买一批建筑材料并负责运回到施工工地。在运输途中发生了洪水,造成了时间延误和部分材料损毁。在这种情况下王某()。
承担材料毁损的责任
承担时间延误的责任
承担全部责任
不承担任何责任（√）
解析:答案D该题要求考生掌握合同履行过程中发生不可抗力时双方当事人的权利与义务。《合同法》第311条规定不可抗力发生时,承运人不承担货物毁损的责任和时间延误的后果。故D为正确答案。
38、下列关于噪声污染防治的说法中,错误的是()。
在医院、学校等附近,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业
因燃气管道抢修、抢险作业可以在夜间连续作业
特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明
建设工程必须夜间施工的,施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报（√）
解析:答案D《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业,必须公告附近居民。故选项D错误。
39、下列不属于对临时用地保护的规定是()。
应对深基坑施工方案进行优化,减少土方开挖和回填量
红线外临时占地应尽量使用荒地、废地,少占用农田和耕地
利用和保护施工用地范围内原有绿色植被
临时设施占地面积有效利用率大于90%（√）
解析:答案D《绿色施工导则》对临时用地保护的规定:(1)应对深基坑施工方案进行优化,减少土方开挖和回填量,最大限度地减少对土地的扰动,保护周边自然生态环境。(2)红线外临时占地应尽量使用荒地、废地,少占用农田和耕地。(3)利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。对临时用地指标的规定中包含临时设施占地面积有效利用率大于90%。
40、中央管理的建筑施工企业(集团公司、总公司)下属的建筑施工企业,应当向()申请领取安全生产许可证。
国务院建设主管部门
北京市人民政府建设主管部门
企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门（√）
企业承建项目所在地省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门
解析:答案C根据安全生产许可证的申请规定,中央管理的建筑施工企业(集团公司、总公司)应当向国务院建设主管部门申请领取安全许可证。中央管理的建筑施工企业下属的建筑施工企业,应当向企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门申请领取安全许可证。故正确答案是C。
41、《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》规定,建筑施工企业应及时将工程项目重大隐患排查治理的有关情况向()报告。
设计单位
监测单位
建设单位（√）
政府安监部门
解析:答案C《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》第5条规定,建筑施工企业应及时将工程项目重大隐患排查治理的有关情况向建设单位报告。建设单位应积极协调勘察、设计、施工、监理、监测等单位,并在资金、人员等方面积极配合做好重大隐患排查治理工作。因此,正确选项为C。
42、劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护设施时,应立即向()报告。
兼职安全巡查员（√）
专业监理工程师
发包人代表
建设工程安全生产监督站
解析:答案A《安全生产法》第51条规定,从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。在本题中,只有兼职安全巡查员属于现场安全生产管理人员,因此选项A是正确的。
43、《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的主要负责人未履行安全生产管理职责,但尚未发生安全事故的,首选的处理办法是()。
责令施工单位停业整顿
给予罚款处理
给予撤职处分
责令限期改正（√）
解析:答案D《建设工程安全生产管理条例》第66条规定,施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的,责令限期改正;逾期未改正的,责令施工单位停业整顿;造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。本题的前提条件是尚未发生安全事故,因而B、C不作为首选的处理办法。A选项是在D选项失效的情况下采用的处理办法。因此,首选的处理办法应为D。
44、下列职责中,不属于施工单位消防安全职责的是()。
制定施工现场的消防安全制度
向有关部门报审消防设计图纸（√）
制定灭火和应急疏散预案
设置消防安全标志
解析:答案B。A、C、D选项符合《消防法》第l6条关于“机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责”的规定;而《消防法》第10条规定,应由建设单位向有关部门报审消防设计图纸。因此,正确选项为B。
45、《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当为()办理意外伤害保险。
本单位职工
施工现场人员
施工现场从事特种作业的人员
施工现场从事危险作业的人员（√）
解析:答案D《建设工程安全生产管理条例》第38条规定,施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。因此,正确选项为D。
46、某施工工地脚手架垮塌,造成10人重伤,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,该事故的等级属于()。
特别重大事故
重大事故
较大事故（√）
一般事故
解析:答案C国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第3条第3款和第4款规定:较大事故是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;一般事故是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故。这里所称的“以上”包括本数,所称的“以下”不包括本数。因此,造成10人重伤的事故属于较大事故。
47、某多层建筑施工过程中,于2013年5月1日发生结构局部坍塌事故,造成人员死伤事故,施工单位将该事故在第一时间向有关部门做了汇报。次日在救援中找到7具尸体,另有2人下落不明,依据《生产安全事故报告和调查处理条例》,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报,该事件最迟的补报日期应为()。
2013年5月6日
2013年5月8日
2013年5月15日
2013年5月31日（√）
解析:答案D《生产安全事故报告和调查处理条例》规定:自事故发生之日起30日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。本事故发生于2013年5月1日,因此应于30天后的2013年5月31日之前补报死亡人数。因此,正确选项为D。
48、工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患,且情况严重的,应当()。
要求施工单位整改
要求施工单位采取有效措施保证生产安全
要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位（√）
直接向有关主管部门报告
解析:答案C本题是一道关于监理单位安全责任的问题,根据《建设工程安全生产管理条例》规定:工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改;情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。故选择C。
49、下列关于实施工程建设强制性标准的说法中,正确的是()。
工程建设强制性标准都是关于工程质量标准的强制性条文
工程建设中采用新技术、新工艺、新材料的,可不受强制性标准的限制
在一项新批准发布的工程建设标准中可以同时存在强制性条文和推荐性条文（√）
工程建设中采用国际标准或者国外标准的,可不受强制性标准的限制
解析:答案C《实施工程建设强制性标准监督规定》第3条规定:“本规定所称工程建设强制性标准是指直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文。”故选项A错误;第五条规定:“工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料,不符合现行强制性标准规定的,应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证,报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。工程建设中采用国际标准或者国外标准,现行强制性标准未作规定的,建设单位应当向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门备案。”所以选项B、D错误。自2000年起,对于新批准发布的工程建设标准,除明确其中必须执行的强制性条文外,不再确定标准本身的强制性或推荐性。所以,选项C为正确的答案。
50、按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定,承包人覆盖工程隐蔽部位后,发包人或监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查。下列有关费用、工期和利润承担原则的表述,正确的是()。
经检查证明工程质量符合合同要求的,由发包人只承担由此增加的费用和延误的工期
经检查证明工程质量符合合同要求的,由发包人只承担由此延误的工期并支付承包人合理的利润
经检查证明工程质量不符合合同要求的,由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。（√）
经检查证明工程质量不符合合同要求的,由承包人承担由此增加的费用,发包人承担延误的工期
解析:答案C按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF_2013—0201)通用条款5.3.3:“承包人覆盖工程隐蔽部位后,发包人或监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查,……。经检查证明工程质量符合合同要求的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润;经检查证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。”对照此条文可知,选项C为正确答案。
51、某工程施工承包合同约定由建设单位采购钢材,某批钢材进场后施工单位检验发现其等级不符合设计要求,则施工单位()。
应当将这批钢材使用到工程上,因合同约定由建设单位采购钢材
可以将这批钢材使用到工程上,因建设单位承诺对由此引起的质量问题担责
可以将这批钢材使用到工程上,因该工程的设计过于保守
不得将这批钢材使用到工程上,并应通知建设单位予以退换（√）
解析:答案D《建设工程质量管理条例》第14条规定:“按照合同约定,由建设单位采购建筑材料、建筑构配件和设备的,建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件和设备符合设计文件和合同要求。建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。”第二十九条规定:“施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验,检验应当有书面记录和专人签字;未经检验或者检验不合格的,不得使用。”综合以上规定,选项A、B、C均违反规定,选项D符合规定,故正确答案为D。
52、实行监理的建设工程,允许建筑材料、建筑构配件和设备在工程上使用或者安装的必要前提是()。
监理单位总工程师签字
施工单位总工程师签字
监理工程师签字（√）
该工程项目经理签字
解析:答案:C《建设工程质量管理条例》第37条规定:“工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。”由此,正确答案为C。
53、根据《消防法》规定,下列建设工程竣工后,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收的是()。
国务院公安部门规定的大型人员密集场所（√）
国务院建设行政主管部门规定的大型人员密集场所
按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程
国务院工业和信息化主管部门规定的大型人员密集场所
解析:答案A《消防法》第4条:“国务院公安部门对全国的消防工作实施监督管理”,据此,选项B、D错误。《消防法》第13条:按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的建设工程竣工,依照下列规定进行消防验收、备案:(1)国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程,建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收,故选项A为正确答案。(2)其他建设工程,建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案,公安机关消防机构应当进行抽查。据此,选项C属于仅需备案抽查的“其他建设工程”,不合题意。
54、缺陷责任期满后,承包人向发包人申请返还保证金。按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定,可视同发包人认可返还承包人的保证金申请的条件是()。
在接到该申请后14日内不予答复,且经催告后7日内仍不予答复
在接到该申请后14日内不予答复,且经催告后14日内仍不予答复（√）
在接到该申请后7日内不予答复
在接到该申请后14日内不予答复
解析:答案B《建设工程质量保证金管理暂行办法》第十条规定:“……发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复,经催告后14日内仍不予答复,视同认可承包人的返还保证金申请。”可见,从承包人向发包人申请返还保证金,到视同发包人认可返还承包人的保证金申请,需要满足两个前提条件:接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复,经催告后14日内仍不予答复。因此,正确答案为B。
55、以下不属于民事纠纷处理方式的是()。
当事人自行和解
行政复议（√）
行政机关调解
商事仲裁
解析:答案B民事纠纷的法律解决途径主要有四种:和解、调解、仲裁、诉讼,B项的行政复议属于行政纠纷的解决方式,因此,B选项正确。
56、按照合同的约定,2004年1月1日业主应该向承包商支付工程款,但是却没有支付。2004年7月1日至8月1日之间,当地发生了特大洪水,导致承包商不能行使请求权。2004年12月1日,承包商向法院提起诉讼,要求业主支付拖欠的工程款。则下面的说法正确的是()。
2004年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止
2004年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断
2004年12月1日起诉讼时效中断（√）
2004年12月31日起诉讼时效中断
解析:只有在诉讼时效的最后6个月由于发生不可抗力等事件引起当事人无法提起诉讼才会导致诉讼时效中止,6个月之外就不是这样了。因此,选项C正确。
57、某建设工程合同纠纷经第二审人民法院审理,裁定发回原审人民法院重审。下列不属于发回重审原因的是()。
认定事实不清
违反法定程序
证据不足
使用法律错误（√）
解析:答案D根据《民事诉讼法》第l53条的规定,第二审人民法院对上诉案件,经过审理,按照下列情形,分别处理:原判决认定事实清楚,使用法律正确的,判决驳回上诉,维持原判决;原判决适用法律错误的。依法改判;原判决认定事实错误,或者原判决认定事实不清,证据不足,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审,或者查清事实后改判;原判决违反法定程序,可能影响案件正确判断的,裁定撤销原判决,发回原审人民法院重审。
58、甲公司与乙公司就某一合同纠纷进行仲裁,达成和解协议,向仲裁委员会申请撤回仲裁申请。后乙公司未按和解协议履行其义务。甲公司应如何解决此纠纷()。
甲公司可以依据仲裁协议重新申请仲裁（√）
甲公司只能向法院提起诉讼
甲公司及可以向法院提起诉讼,也可以与乙公司重新达成仲裁协议申请仲裁
甲公司可以向仲裁委员会申请恢复仲裁程序
解析:当事人申请仲裁后,可以自行和解。达成和解协议的,可以请求仲裁庭根据和解协议做出裁决书,也可以撤回仲裁申请。若撤回仲裁申请后反悔的,可以根据仲裁协议再申请仲裁。故A选项正确。
59、关于法院调解,下列哪一选项是错误的()。
法院可以委托与当事人有特定关系的个人进行调解,达成调解协议的,法院应当依法予以确认
当事人在诉讼中自行达成和解协议的,可以申请法院依法确认和解协议并制作调解书
法院制作的调解书生效后都具有执行力（√）
法院调解书确定的担保条款的条件成就是,当事人申请执行的,法院应当依法执行
解析:法院制作的调解书,只有给付内容的调解书才具有执行力。
60、甲工程监理公司是某药厂厂房工程的监理单位,项目实施过程中监理工程师发现了安全事故隐患却未及时要求施工单位暂时停止施工,以致酿成安全事故。安全生产监督管理部门查明实施后对甲公司作出了罚款20元的处罚决定,甲公司不服提前行政诉讼,经二审法院判决甲公司败诉。甲公司拒缴罚款,则由()强制执行。
第一审法院（√）
第二审法院
被告住所地法院
甲公司住所地法院
解析:《行政诉讼法》第65条规定,当事人必须履行人民法院发生法律效力的判决、裁定。原告拒绝履行判决、裁定的,被告行政机关可以向第一审法院申请强制执行。
61、关于法的效力层级,下列表述中正确的是()。
宪法至上（√）
新法优于旧法（√）
上位法优于下位法（√）
一般法优于特别法
特别法优于一般法（√）
解析:答案A、B、C、E我国法律体系中,法的效力层级是:宪法至上、上位法优于下位法、特别法优于一般法、新法优于旧法等。其中,“特别法优于一般法”的原则容易出错,因此,要注意准确理解特别法与一般法的含义及其特别法优于一般法的原因。本题目五个选项中,D和E的辨析是重点,显然,D为错误选项,选项ABCE表述正确,故A、B、C、E为本题答案。
62、根据《民法通则》的规定,代理的种类包括()。
委托代理（√）
复代理
指定代理（√）
法定代理（√）
特别代理
解析:答案A、C、D我国《民法通则》规定,代理包括委托代理、指定代理、法定代理。在代理理论上根据不同的标准,可以把代理划分为不同的种类。我国《民法通则》的规定是根据代理权产生的不同,把代理划分为委托代理、法定代理和指定代理。因此,A、C、D三项正确。
63、建设工程债产生的根据有()。
合同（√）
侵权（√）
公证
不当得利（√）
无因管理（√）
解析:答案A、B、D、E建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理、不当得利等,而公证是公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请,依照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。虽然,公证制度是国家司法制度的组成部分,但是,它并不产生债的关系。因此,正确答案选A、B、D、E。
64、保证的方式分为()。
一般保证（√）
定金保证
部分连带责任保证
连带责任保证（√）
抵押
解析:定金保证和抵押保证是《担保法》规定的5种形式之一,交付预付款的协议通常体现在主合同当中,担保合同的保证方式分为一般保证和连带责任保证。
65、某施工单位在某工程项目的施工中,因自身原因导致施工中出现质量问题,给建设单位造成损失,该施工单位承担责任的方式应包括()。
停业整顿
赔偿损失（√）
返还财产（√）
修理（√）
吊销资质证书
解析:答案B、C、D建设工程民事责任的主要承担方式包括:(1)返还财产;(2)修理;(3)赔偿损失;(4)支付违约金。其中返还财产的前提是撤销施工合同,而停业整顿和吊销资质证书是行政处罚,不是承担民事责任的方式,故本题正确选项为B、C、D。
66、以下建设工程中,不需要申请施工许可证的有()。
投资额30万元以上的建筑工程
建筑面积300平方米以上的建筑工程
实行开工报告审批制度的建筑工程（√）
农民自建低层住宅工程（√）
抢险救灾工程（√）
67、下列关于企业资质变更的表述中,正确的有()。
企业合并的,合并后存续或新生企业可承继合并前各方中较高的资质等级,但应符合相应资质等级条件（√）
企业分立的,分立后的资质等级按实际达到的资质标准和规定的审批程序核定（√）
企业改制的,即使改制后资质条件未发生变化,也要重新核定
企业资质证书的变更,由国务院建设主管部门负责办理
企业资质证书的变更,由企业工商注册所在地的建设主管部门负责办理
解析:答案A、B。企业改制后如果条件发生了变化,应重新核定,未发生变化的,只需按规定办理资质变更,故C选项错误;企业资质证书的变更采用的分级管理、有关部门相配合的模式,不是统一由国务院建设主管部门负责,故D选项错误;同理,E选项也不正确。本题只有A、B选项正确。
68、下列可以不进行招标的建筑工程项目有()。
抢险救灾项目（√）
利用扶贫资金以工代赈项目（√）
必须向原中标人采购工程,否则不能满足功能配套要求的项目（√）
建筑面积2万平方米的房地产开发项目,开发商企业有能力和相应资质自主设计,施工的项目（√）
建筑面积500平方米的社区医院
解析:社区医院虽然规模很小,但是属于关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围,必须进行招标。
69、依照《建设工程质量管理条例》的规定,下列情形中属于违法分包的有()。
总承包单位将部分工程分包给了不具有相应资质的单位（√）
未经建设单位认可,承包单位将部分工程交由他人完成（√）
分包单位将其承包的工程再分包（√）
未经建设单位的认可,施工总承包人将劳务作业任务分包给了有相应资质的劳务分包企业
施工总承包人将承包工程的关键性工作分包给了具有先进技术的其他单位（√）
解析:答案A、B、C、E劳务作业分包由劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定,可不经建设单位认可,故D选项不是违法分包。其余A、B、C、E选项构成违法分包,复习要点中已有明确表述。
70、在下列关于合同变更的表述中,正确的是()。
合同当事人在合法的条件下,协商一致后可以变更合同（√）
中外合作者在合作期内协商同意后就可以对合作合同作重大变更
设计合同中的设计变更属于合同的变更（√）
建设工程施工中经工程师批准的工程变更
当事人对合同变更内容约定不明的,推定为未变更（√）
解析:该题选项难点主要在B、C、D三个选项的判断上。B项表述错误是因为这种变更还有一个前提是须经审查批准机关批准;建设工程施工中的工程变更不属于合同变更是因为工程变更往往不是签订合同的主体协商确定的,一般是由工程师单方面根据现场实际情况来决定的。设计变更与工程变更不同,设计变更往往是由建设单位向设计单位提出,设计单位综合考虑分析后再出具设计变更单,是由双方协商确定的。答案选定为A、C、E。
71、融资租赁合同的法律特征为()。
其法律效力是买卖合同和租赁合同的叠加
出租人身份的二重性（√）
融资租赁合同可以是不要式合同
承租人享有买受人的权利但不承担买受人的义务（√）
出租人不承担租赁物的维修与瑕疵担保义务（√）
解析:融资租赁合同通常涉及三方主体。其法律效率不是买卖和租赁两个合同效力的简单叠加,故答案A不正确。在一定条件下出租人也可以是买受人,故B为正确答案。《合同法》规定融资租赁合同应当采用书面形式,故答案C错误在融资租赁合同中,出卖人是向承租人履行交付标的物和瑕疵担保义务,故D为正确答案。对租赁物进行维修和瑕疵担保承担义务的是出卖人,故E是正确答案。
72、总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故,专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力,并一再违反总承包单位的安全管理指令,导致重大生产安全事故。关于本工程的安全生产管理,下列说法中,正确的有()。
总承包单位对施工现场的安全生产负总责（√）
专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理（√）
总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任
专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任（√）
分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务（√）
解析:答案A、B、D、E。《建设工程安全生产管理条例》第24条规定,建设工程实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理.分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任。因此,选项C错误,选项A、B、D、E正确。
73、下列选项中,符合《建设工程安全生产管理条例》规定的有()。
施工单位应当将施工现场的办公与作业区集中设置
施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍（√）
施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证（√）
施工单位应当将生活区与作业区保持安全距离（√）
生活区的选址应当符合安全性要求（√）
解析:答案B、C、D、E《建设工程安全生产管理条例》第29条规定,施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置,并保持安全距离,选项A不符合要求,选项D符合要求。该条还规定,办公、生活区的选址应当符合安全性要求;施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍;施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。选项B、C、D、E符合要求。
74、对需要在本行政区域内作出统一规定的工程建设技术要求,可以制定工程建设地方标准的前提条件有()。
没有相应的国家标准或行业标准
没有相应的国家标准和行业标准（√）
有国家标准无行业标准
有行业标准无国家标准
国家标准和行业标准规定不具体（√）
解析:答案B、E。(-12程建设地方标准化工作管理规定》第7条规定:“……对没有国家标准、行业标准或国家标准、行业标准规定不具体,且需要在本行政区域内作出统一规定的工程建设技术要求,可制定相应的工程建设地方标准。”对照此条规定可知,正确答案为B、E。
75、下列关于施工单位质量责任的说法,正确的有()。
建筑施工企业对工程的施工质量负责（√）
建设工程质量责任与施工质量责任的责任主体完全相同
施工单位是建设工程质量的唯一责任主体
建立质量责任制主要包括制定质量目标计划,建立考核标准并层层分解落实到责任单位和责任人（√）
总、分包单位对建设工程的质量负连带责任
解析:答案A、D建设工程质量责任与施工质量责任的责任主体不尽相同。建设工程参与主体是多元的,各参与主体依法仅就自己的工作内容对建设工程承担相应的质量责任。因此,B、C选项错误。A、D选项符合建立质量责任制的要求。E选项错在“建设工程”,应为“分包工程”。本题只有A、D选项符合题意。
76、按照《建设工程消防监督管理规定》规定,施工单位应当承担的消防施工的质量和安全责任有()。
选用质量要求符合国家标准或者行业标准的消防产品
按照经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工（√）
选用满足防火性能要求的建筑构件
查验具有防火性能要求的建筑材料及装修材料的质量（√）
建立施工现场消防安全责任制度,确定消防安全负责人（√）
解析:答案B、D、E《建设工程消防监督管理规定》第9条:“设计单位应当承担下列消防设计的质量责任:……在设计中选用的消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、装修材料,应当注明规格、性能等技术指标,其质量要求必须符合国家标准或者行业标准”;第10条:“施工单位应当承担下列消防施工的质量和安全责任:(1)按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工,……;(2)查验消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及装修材料的质量,……;(3)建立施工现场消防安全责任制度,确定消防安全负责人……”对照这两条规定可知,正确答案为B、D、E。
77、在建设工程领域,行政机关所做的下列行为属于行政许可的是()。
对责令停止施工的项目允许其开工建设
吊销资质证书
对先进单位予以表彰
颁发施工许可证（√）
核准企业资质等级（√）
解析:答案D、E。行政许可,即行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请,经依法审查,准予其从事特定活动的行政管理行为,如施工许可、专业人员执业资格注册、企业资质等级核准、安全生产许可等。因此,D、E选项正确。
78、下列选项中,属于委托代理终止的情形有()。
代理期间届满或者代理事务完成（√）
代理人死亡（√）
被代理人死亡
代理人丧失民事行为能力（√）
被代理人取消委托或者代理人辞去委托（√）
解析:《民法通则》中仅仅规定了代理人死亡会导致委托代理的终止,而没有规定被代理人的死亡也会导致委托代理的终止。事实上,被代理人死亡不一定导致委托代理的终止。最高人民法院《民通意见》第82条规定了四种情况下,被代理人死亡的,委托代理人实施的代理行为有效。
79、某工程在订立施工合同时,双方协商一致采用仲裁的方式处理合同纠纷,则关于仲裁协议说法错误的有()。
仲裁协议应当采用书面形式
仲裁协议可以采用口头形式,只要双方认可（√）
仲裁协议应当在纠纷发生前达成（√）
仲裁协议应当是独立于施工合同之外的仲裁协议书（√）
没有仲裁协议,就不存在有效的仲裁
解析:仲裁协议应当采用书面形式,口头方式达成的仲裁意思表示无效。仲裁协议既可以表现为合同中的仲裁条款,也可以表现为独立于合同而存在的仲裁协议书。
80、材料供应商张某对工商局违法扣押其货物提起行政复议,在复议期间,工商局具体行政行为可以继续执行,但有下列情形()之一的,可以停止执行。
张某申请停止执行,复议机关认为合理（√）
工商局将扣押改为查封
工商局认为需要停止执行（√）
行政复议机关认为需要停止执行（√）
张某提起行政诉讼
解析:答案A、C、D。行政复议期问具体行政行为不停止执行。但是,有下列情形之一的,可以停止执行:被申请人认为需要停止执行的;行政复议机关认为需要停止执行的;申请人申请停止执行,行政复议机关认为其要求合理,决定停止执行的;法律规定停止执行的。
,
